焦作車務(wù)段沁陽車站職工食堂整修采購公告

****車站職工單宿整修項目發(fā)包公告

（項目編號：****）

1.發(fā)包條件

本發(fā)包項目 ****車站職工單宿整修 項目已由 **** 批準(zhǔn)建設(shè)，項目業(yè)主為 **** ，發(fā)包人為 ****。項目已具備發(fā)包條件，現(xiàn)對該項目的施工進行發(fā)包。

2.項目概況與發(fā)包范圍

（一）土建工程：

①、餐廳、操作間：新做地面防水，600*600防滑地板磚，操作間墻面鋪貼瓷磚，食堂墻面做竹木纖維護墻板，天棚鋁合金吊頂、新做隔斷。

②、窗更換為斷橋鋁窗，門更換為保溫防盜門。

③、室內(nèi)墻面原涂料層鏟除，新做乳膠漆面層

④、一層走廊地面新做陶瓷地板磚

（二）室內(nèi)給排水工程：

①、拆除室內(nèi)給排水管道，重新敷設(shè)管道。

（三）室內(nèi)電氣工程：

①、拆除新做室內(nèi)照明燈具、開關(guān)、插座，均需暗配。

②、室內(nèi)按照消防要求設(shè)置相應(yīng)設(shè)施。

2.4其他的整治項目；

2.5相關(guān)事項以現(xiàn)場實勘和圖紙為準(zhǔn)；

2.6建設(shè)地點：**車站；

2.7發(fā)包范圍：經(jīng)****批準(zhǔn)的設(shè)計文件及發(fā)包文件的所有內(nèi)容。

2.8計劃工期：30日歷天。

2.9包段劃分：發(fā)包范圍按一個包段劃分。

3.承包人資格要求

3.1 本次發(fā)包要求承包人須具備房屋建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)， 具有獨立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項目經(jīng)理自遞交投包文件之日起1****法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業(yè)具備有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力，且具備開具符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票資格。

3.2 本次發(fā)包 不接受 聯(lián)合體承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 個包段承包。

3.4 承包人必須是國鐵采購平臺的注冊供應(yīng)商，在國鐵采購平臺上完成注冊并通過審核。

4.公示、報名及獲取發(fā)包文件

4.1 凡有意參加承包者，請于 2024年10月11日至 2024年10月15日，每日上午 8 時至 11時30分，下午 14 時30分 至 18時00分 （**時間，節(jié)假日除外），攜帶紙質(zhì)版報名資料（報名資料相關(guān)要求見附件）到 ****辦公室220房間 現(xiàn)場遞交并登記。

5.承包文件的遞交

5.1 承包文件的遞交時間和地點：詳見發(fā)包文件。

5.2 逾期送達的或者未送達指定地點或者不按照發(fā)包文件要求密封的承包文件，發(fā)包人不予受理。

6.發(fā)布公告的媒體

本次發(fā)包公告在 國鐵采購平臺網(wǎng)絡(luò) 上發(fā)布。

7.聯(lián)系方式

發(fā) 包 人：****

地 址：河****車站街18號

郵 編：454000

聯(lián) 系 人：郭工

電 話：0391-****882

電子郵件：****@qq.com

****集團

****車務(wù)段

2024年10月11日